Договор по ремонту сантехники

Образцы договор для сантехники услуги

Ниже представлен типовой шаблон договора на ремонт от компании Нордфор. Образец договора актуален на 2018 году При этом мы готовы предложить удобную форму оплаты наших услуг. Каждый договор заключаемый с Сервиспойнт имеет юридическую силу. Ежемесячно либо по оказании отдельной услуги, являющихся предметом настоящего договора, Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. Договор подряда (образец) Типовые договорыdocx27 Кб.

Договор подряда на ремонт квартиры — основной документ, необходимый для оформления отношений между заказчиком работ и исполнителем. Наш мастер приедет к Вам для осмотра объекта в любое удобное время. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью. Следовательно, речь идет о деятельности Цена на выполнение конкретной услуги, как правило, устанавливается по согласованию сторон и указывается в договоре на оказание услуги, о которой идет речь. Договор — это юридически оформленное формализованное соглашение сторон на выполнение и оплату разнообразных услуг. Данный договор подряда на выполнение работ относится к разряду взаимных, возмездных и консенсуальных. Договора на обслживание газового котла, ландшафтные услуги, обслуживание ХВП. Второй этап включает сантехнические работы (прокладка труб), электромонтажные работы (прокладка проводов), ремонт По согласованию Сторон монтаж оборудования и приборов возможен в отсутствие Заказчика на объекте.

  • Договор подряда с сантехником образец.
  • Спец Сантехника — Договор
  • Договор услуги сантехники образец.
  • Образец договора с частным лицом.
  • Договор подряда с сантехником образец
  • Договор на ремонт квартиры образец 2020
  • Образец договора на оказание услуг.
  • Договор на выполнение работ по сантехнике образец

    Договор безвозмездного оказания услуг с физическим лицом.

    Предметом типового образца договора подряда на сантехнические работы являются — непосредственно сама работа и ее результат, который должен быть материально осязаем и индивидуально определен. Типовой договор на оказание услуг служит основой для соглашений о выполнении различных видов услуг.

    ? Ремонт и отделка помещений.
    ? Образцы по теме: Договор.
    ? Образец договора на ремонт квартиры

    Договор на ремонт ванной комнаты и санузла.

    Договор подряда на сантехнические работы образец. Договор оказания юридических услуг — один из видов договоров услуг, правоотношения по которым регулируются Главой 39 ГК РФ. Договор № на оказание сантехнических работ и услуг.

    Образец договора на оказание сантехнических услуг. Стоимость работ по настоящему Договору определена в Смете расходов (Приложение № 1) и составляет в том числе НДС 20%. Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехнического оборудования. Пожалуйста, укажите сумму, которую Вы готовы оплатить юристу. Договор на оказание клининговых услуг Наша клининговая компания отличается от других компаний отрасли, нашим комплексным подходом к решению задач по обслуживанию зданий и прилегающих территорий. Существенные условия договора оказания услуг. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется: 5.1.1. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ].

    Товары (работы, услуги) Унитаз напольный с бачком и сиденьем NK ONE/NK COMPACT White. Объем работ определяется сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему договору). Каждый из нас периодически обращается в химчистку или прачечную, к обувных Первым делом следует сравнить результаты работы нескольких фирм. Уточняйте наличие товара, оптовые и розничные цены на образец договора на оказание сантехнических услуг и стоимость доставки у компании поставщика, связавшись по контактным данным. Договор об оказании услуги (выполнении работы), исполняемой в присутствии потребителя, может оформляться также путем выдачи кассового чека, билета и т.п. При заключении этого типа договора имеет существенное значение квалификация исполнителя. Договор на оказание сантехнических услуг. Договор возмездного оказания услуг по уборке помещений.

    Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные Стоимость работ и материалов (в соответствии с приложением 2) по настоящему договору составляет рублей. Договор возмездного оказания услуг образец. Заключая договор с нашей сертифицированной компанией, вы получаете гарантию проведения ремонта высококлассными специалистами, гарантию на все виды выполненных нами работ, чёткие сроки выполнения поставленной вами задачи и в конечном итоге — уютный дом. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.

    Трудовой договор с сантехником СТЖ образец. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего М. п. м.п. Договор подряда на проведение работ по текущему ремонту Типовые договорыdocx27 Кб. Типовые бланки договоров и примеры заполнения по теме: Договор на выполнение работ, оказание услуг. Договор подряда на ремонт квартиры, образец договора по ремонту квартир. Договор подряда на сантехнические работы с частынм лицом.

    Договор на сантехнические работы образец. Монтаж и замена сантехнического оборудования. Договор № на оказание сантехнических работ и услуг На проведение сантехнических работ в помещении, находящейся по адресу Договор на санитарно технические работы образец 2.5. Договор подряда на сантехнические работы. Дело в том что именно с данного вида деятельности я начинал свой бизнес. сантехнические работы.

    Однако, субъектам рекомендуется внимательно изучить образец договора на оказание юридических услуг с физическим лицом 2020 года Подобные услуги регламентируются Законом «О защите прав потребителей». Более 2000 образцов и бланков типовых договоров, Договор оказания услуг, работ, трудовой договор, договор продажи, договор аренды. Договор на выполнение сантехнических работ между юридическими лицами образец. Общая стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет 2.1.

    Оглавление — Бланки договоров | Образцы и бланки типовых договоров возмездного оказания услуг.

    Мы предлагаем самые выгодные тарифы на обслуживание для юридических лиц по минимальным ценам и отличным качеством по городу Екатеринбург. Должность сантехника в ТСЖ: серьезно и Что подразумевают под должностной инструкцией сантехника ТСЖ: образец договора, требования и особенности работы. Если клиенту необходим договор на поставку сантехнического оборудования, мы его оформим. Выполнить, указанные в Приложении № 1, работы 14.4.

    Быть затопленным соседями сверху или самому стать виновником потопа не хотелось бы Казалось бы, почему нельзя договориться обо всем с сантехником на словах? Типовой договор на оказание услуг ремонта квартиры: как его составить? Трудовой договор со слесарем-сантехником (с условием об испытании). Работы выполняются в помещениях Заказчика (в дальнейшем именуется «Объект работ»). Стоимость УСЛУГИ по подбору сантехники будет вычтена из стоимости товара, если Вы решите приобрести сантехническое оборудование В договоре закрепляется стоимость товара, сроки каждого этапа работ и ответственность сторон за исполнение своих обязательств по проекту.

    Договор Подряда На Выполнение Сантехнических Работ

    Что представляет из себя типовой договор на оказание услуг? Предоставление услуг сантехника, электрика, мастера на все руки (бытовые услуги). Оглавление Договор подряда на ремонтно-отделочные работы Пример договора строительного подряда Предоставляем только качественные услуги по отделке помещений. ДОГОВОР возмездного оказания услуг на сантехнические услуги (работы). В результате неправильно установки деревянных балок, поддерживающих кровлю, нагрузка от выпавшего снега проломила крышу и потоки растаявшей воды хлынули на голову удивленным хозяевам. Заказчик поручает, а Исполнитель предоставляет смету работ и материалов и обеспечивает проведение ремонтно-строительных работ с соблюдением. договор ремонта квартиры, договор на ремонт квартиры, образец договора на ремонт квартиры. наличие детальной сметы и плана производства работ. оплата по факту оказания услуг. Договор подряда на выполнение сантехнических работ образец. Договор об аренде производственно-технической базы для стоянки и обслуживания транспортных 1.1.

    Указанная Вами сумма не является ценой услуги и может не совпадать с суммой, предложенной Вам к оплате. Сегодня я собрался написать бизнес-план довольно близкий мне по духу — это бизнес-план оказания сантехнических услуг. Договор оказания услуг образец (типовая форма). Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком. Предмет договора подряда на сантехнические работы\электротехнические работы. Договор подряда на отделочные и строительно монтажные работы. Наша статья подскажет, какие правила учитывать при составлении типового договора на оказание услуг и каким законами это регулируется.

    Договор и гарантии качества Выезд мастера для осмотра объекта и составления сметы, в любое удобное для Вас время. ДОГОВОР подряда на выполнение сантехнических работ N ___. Образец юридического документа Договор подряда (отделочные работы) онлайн, под свою ситуацию. Нужен образец договора на оказание услуг. Разового оказания услуг (выполнения работ).

    Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

    Главная > Документ

    Информация о документе
    Дата добавления:
    Размер:
    Доступные форматы для скачивания:

    Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

    На проведение сантехнических работ в помещении, находящейся по адресу: , именуемое в дальнейшем Объект, между , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Центр Бытовых Услуг» , именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы на Объекте по вышеуказанному адресу (собственными либо привлеченными силами и средствами) в соответствии c условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, подписать соответствующий акт выполненных работ и уплатить цену, указанную в Договоре, в сроки, обусловленные в Договоре.
    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    2.1. Обязанности Подрядчика:
    2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все сантехнические работы по ремонту и отделке Объекта надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложением №1 к Договору и сдать Объект «под ключ» (что включает в себя проведение всех оговоренных сантехнических работ).
    2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
    2.1.3. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм. Подрядчик обязуется использовать материалы, соответствующие нормам и выполнять работы, не нарушая действующих норм.
    2.2. Обязанности Заказчика
    2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика и бригады Подрядчика к Объекту.
    2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке, установленном в Приложении № 1 к настоящему Договору.
    2.2.3. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц в течение действия всего срока договора.
    2.2.4. Заказчик несет ответственность за Дизайн-проект, предоставленный Подрядчику. В случае невозможности исполнения (по объективным техническим причинам) работ, требуемых для осуществления Дизайн-проекта, а также при внесении изменений в Дизайн-проект после начала работ, со стороны Заказчика, если данные обстоятельства ведут к удорожанию стоимости работ более чем на 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ, Заказчик обязуется оплатить разницу в оговоренные сроки либо предложить решение, которое было бы принято сторонами и не вело к увеличению стоимости работ.
    2.2.5. Заказчик берет на себя обязательства по ведению переговоров с ответственными лицами дома по вопросам отключения стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и т. д., оплате вышеуказанным лицам за данные услуги, а также услуги по подъему материалов и вывозу мусора.

    2.3. Права Заказчика
    2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в ход работ.
    2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, после оплаты стоимости уже сделанных работ за вычетом штрафных санкций, согласно настоящего Договора.
    2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком данных работ в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента письменного извещения об этом Подрядчика, отказаться от настоящего Договора, с оплатой уже сделанных этапов, за вычетом штрафных санкций, согласно настоящего Договора.
    2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от Договора, уплатив в установленные настоящим Договором сроки Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу,
    3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
    3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
    — Начало работ « » 2016г.
    — Общая продолжительность работ — дня.
    Данные сроки могут быть пересмотрены по соглашению сторон, а также изменены в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
    3.2. Описание отдельных этапов работ и сроки их окончания определяются Приложением № 1.
    4. СТОИМОСТЬ РАБОТ
    4.1. Общая стоимость работ составляет руб. и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена каждого вида работ устанавливается действующими на данный момент расценками Подрядчика.

    4.2. Подрядчик вправе требовать увеличения стоимости работ в случае, если поправки в план работ будут внесены Заказчиком после подписания Договора и плана работ и будут в сумме составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости работ, в случае, если по тем или иным причинам работы, указанные в Приложении, не могут быть выполнены или должны быть заменены более дешевыми по стоимости, в случае, когда разница в цене будет составлять более 0,5 (ноль целых пять десятых)% от общей стоимости работ.
    4.3. Стоимость работ во всех иных случаях может быть изменена только по соглашению сторон.
    4.4. Оплата происходит поэтапно. Перед началом работ Подрядчику выплачивается аванс в размере 50 (пятидесяти)% от общей стоимости работ. Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком Подрядчику единовременно с подписанием Акта приема выполненных работ.
    5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
    5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы по этапам в сроки, указанные в Приложении настоящего Договора, за исключением случаев, когда обнаружены недоделки или недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в сроки, оговоренные в п. 2.3.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами актов приема выполненных работ.
    5.2. При отказе подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основание для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо составляется дополнительный документ — приложение.
    7. ГАРАНТИИ
    7.1. Подрядчик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Обьекта в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания общего акта сдачи-приемки и 100% оплаты по Договору и включает в себя устранение, исправление всех недостатков, допущенных по вине подрядчика, выявленных в течение 12 (двенадцати) месяцев после сдачи объекта.
    7.2. Гарантийное обслуживание осуществляется только в случае использования Заказчиком Объекта в соответствии с его назначением, при бережном отношении к санитарно-техническому и иному оборудованию и материалам, не нарушении правил эксплуатации данного оборудования и материалов, а также выполнении профилактических санитарно-технических мер не реже 1 раза в 6 месяцев, что при необходимости должно быть подтверждено актом выполненных работ.
    7.3. Подрядчик не несет ответственности за ущерб, причиненный Объекту по вине Заказчика, а также третьих лиц. В этом случае ремонт осуществляется за счет Заказчика.

    7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру каждой стороне договора.

    Договор возмездного оказания услуг на сантехнические услуги

    возмездного оказания услуг

    на сантехнические услуги (работы)

    г. Волгоград «__» _________ 2013год

    Гражданин (ка) ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) от своего имени и в своих интересах, с одной стороны, и -ТрансТур», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. По договору возмездного оказания услуг «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), указанные в пункте 1.2. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.

    1.2. «Исполнитель» осуществляет по настоящему договору следующие виды работ:

    — замена обвязки ванной;

    — замена и ремонт кранов;

    — замена и ремонт арматуры унитаза;

    — прочистка засоров системы канализации;

    — замена шлангов (подводка воды);

    — замена и прочистка фильтров грубой очистки воды;

    — замена счетчиков воды;

    — подключение стиральной машины;

    — осмотр системы отопления перед началом отопительного сезона;

    — замена аварийных участков труб (разводки горячего и холодного водоснабжения до 0,5 м.);

    — консультирование по всем видам сантехнических работ

    в помещении (квартире), расположенном по адресу: г. Волгоград, ул.________________, д. __, кв.___.

    2. Срок настоящего договора

    2.1. Настоящий договор вступает в действие с «__» _______________ 2013г.

    и прекращает свое действие «__» ________________2014г.

    3. Сумма договора

    3.1. За оказанные услуги «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» ежеквартальное вознаграждение в размере 354 (триста пятьдесят четыре) рубля, из расчета 118 (сто восемнадцать) рублей в месяц, с учетом 13% НДС (или варианты: 1.без учета НДС или 2. НДС не облагается).

    3.2. Оплата производится Заказчиком путем наличного расчета Исполнителю один раз в квартал 1 числа расчетного месяца.

    4. Права и обязанности сторон

    4.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.2.

    4.1.2. Оказывать услуги надлежащего качества.

    4.1.3. Оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1. настоящего договора.

    4.1.4. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки до подписания Акта выполненных работ.

    4.2. «Заказчик» обязан:

    — принять выполненные работы Исполнителя, путем подписания Акта выполненных работ.

    — ежеквартально оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем.

    4.3. «Заказчик» имеет право:

    — в течение всего срока действия Договора проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем;

    — отказаться от исполнения Договора в любое время, выплатив «Исполнителю» часть вознаграждения пропорционально объему оказанных услуг, до получения Исполнителем уведомления об отказе «Заказчика» от исполнения настоящего договора.

    5. Порядок изменения и расторжения договора

    5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    5.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

    5.3. В случае если ни одна из сторон не заявит требования о расторжении данного договора, то он считается продленным на следующий срок на тех же условиях.

    6. Особые условия договора

    6.1. При условии заключения данного договора сроком на 1 (один) год, Исполнитель предоставляет скидку 30 % на иные виды сантехнических услуг (работ), указанные в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

    7. Заключительные условия

    7.1. Настоящий договор возмездного оказания услуг составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

    7.2. Стороны настоящего договора обязуются в двухдневный срок сообщать друг другу об изменениях адресов и иных данных, необходимых для исполнения договора.

    7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    Договор по ремонту сантехники

    ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____ — РП/12

    г. Новосибирск «____» __________ 2012 года

    Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук», в лице директора Распопова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________, в лице _____________________________, действующего на основании _______________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _______ от __.__________.2012 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по замене трубопроводов ГВС, ХВС, бестраншейной замене трубопроводов канализации, замене канализационных труб в подвале, установке узла ГВС многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Морской проспект, 11, в соответствии с утвержденной сметной документацией и в соответствии с условиями настоящего Договора.

    1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора собственными силами. Привлечение субподрядных организаций допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

    1.3. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

    1.4. Сроки выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к работам на позднее пяти дней с момента подписания настоящего Договора и Акта передачи объекта в ремонт и закончить производство работ не позднее «_____» _____________ 2012 года.

    2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    2.1. Обеспечение и выполнение работ Подрядчик осуществляет своими силами и средствами, на своем оборудовании и из своих материалов.

    2.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененное правами третьих лиц.

    2.3. Все приобретенные Подрядчиком и используемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать проектно-сметной документации к настоящему Договору.

    2.4. Доставку, приемку, разгрузку и складирование материалов и оборудования осуществляет Подрядчик.

    2.5. Ответственность за сохранность всех поставленных для исполнения настоящего Договора материалов и оборудования до полного завершения работ (включая возможный период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки), несет Подрядчик.

    2.6. Риск случайной гибели и/или повреждения материалов, оборудования, а равно и результата выполненных работ до приемки Заказчиком несет Подрядчик.

    2.7. Право собственности, а также риски случайной гибели и/или повреждения результата работ переходят к Заказчику с момента приемки работ и подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2)

    2.8. Подрядчик несет полную ответственность за недостатки выполненных работ, вызванные несогласованными с Заказчиком, отступлениями от сметы или нарушением требований стандартов, строительных норм и правил, а так же технической, пожарной и иной безопасности.

    2.9. Любые возможные изменения, отклонения от проектно-сметной документации должны быть согласованы в письменном виде обеими сторонами, в ином случае такие изменения считаются несогласованными с Заказчиком.

    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    3.1. Заказчик имеет право:

    3.1.1.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов. При этом не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

    3.1.2. Требовать от Подрядчика безвозмездного устранения всех недостатков произведенных им работ или любых отклонений от проектно-сметной документации, не согласованных с Заказчиком.

    3.2. Заказчик обязан:

    3.2.1. Производить своевременную оплату счетов Подрядчика согласно порядку расчетов, установленному п. 5.2., 5.3., 5.7. настоящего Договора.

    3.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ, принять результат работ путем подписания Акта приемки выполненных работ, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора и иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику и предоставить мотивированный отказ от подписания Акта приемки выполненных работ.

    3.2.3. Передать Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию, на основании которой производятся работы по настоящему Договору .

    3.2.4. Передать объект для ремонта Подрядчику согласно Акту передачи в ремонт.

    3.3. Подрядчик имеет право:

    3.3.1. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

    3.3.2. Получить своевременную оплату счетов в соответствии с настоящим Договором.

    3.4. Подрядчик обязан:

    3.4.1. В установленные Договором сроки качественно выполнить работы в полном соответствии с действующими стандартами, строительными нормами и правилами, требованиями технической, пожарной и иной безопасности и сдать их Заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2).

    3.4.2. Обеспечить при производстве работ выполнение требований по технике безопасности и пожарной безопасности.

    3.4.3. Предварительно согласовывать с Заказчиком выполнение работ в части, неурегулированной проектно-сметной документацией.

    3.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, немедленно поставить в известность Заказчика. В противном случае, любые обстоятельства признаются необоснованными.

    3.4.5. Исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки. Исправление и/или устранение недостатков, выявленных при приемке работ или дальнейшей эксплуатации, Подрядчик производит собственными силами, за счет собственных средств и материалов.

    3.4.6. Вести Журнал производства работ.

    3.4.7. В ходе производства работ по настоящему Договору Подрядчик обязан на объекте капитального ремонта обеспечить для работников соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, проинструктировать работников об обязательном соблюдении правил и норм поведения (в том числе внешний вид, недопустимость нецензурной брани и т.д.).

    3.4.8. До начала приемки работ Заказчиком Подрядчик обязан очистить территорию объекта капитального ремонта, а также прилегающую территорию от строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате проведения Подрядчиком работ по данному договору.

    4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

    4.1. Подрядчик обязан сдать работы в сроки, установленные настоящим Договором.

    4.2. По факту выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы, подписанные со своей стороны: Акты формы КС-2 и формы КС-3, с учетом выполненных объемов и Акт приемки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого, будет означать начало течения гарантийного срока.

    4.3. Работа считается выполненной после подписания Заказчиком Актов формы КС-2 и КС-3.

    4.4. В случае если при приемке работ Заказчик обнаружит отступления и/или недостатки Заказчик обязан заявить о выявленных нарушениях Подрядчику, а Подрядчик обязан в 14-ти дневный срок устранить за счет собственных средств все нарушения. В случае, если для устранения нарушений требуется больший срок, то срок устанавливается соглашением сторон, но в любом случае он не должен превышать одного месяца.

    4.5. При отсутствии замечаний к выполненным работам со стороны Заказчика, последний подписывает Акт о приемке выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня извещения Подрядчиком.

    5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    5.1. Стоимость работ определяется на основании утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации и составляет _________________ (______________________), в том числе НДС 18% — _____________ рублей.

    5.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме КС-3 с расшифровкой физических объемов по актам КС-2 и на основании счетов-фактур.

    5.3. Оплата работ производится в течение 15-ти банковских дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3).

    5.4. Стоимость работ включает в себя компенсацию всех затрат, издержек и вознаграждение Подрядчика.

    5.5. Общая стоимость работ является фиксированной и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

    5.6. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно п. 5.3. настоящего Договора.

    6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

    6.2. Окончание выполнения работ: в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора.

    7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

    7.2. В случае просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчиком, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 0.1 % от общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

    7.3. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от настоящего Договора и/или соответствующего Приложения, приведшими к ухудшению результата работы или иными недостатками, а также выявленного скрытого брака Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика:

    7.3.1. безвозмездного устранения недостатков за счет собственных средств и собственными силами Подрядчика

    7.3.2. соразмерного уменьшения установленной стоимости Договора.

    7.4. Если отступления в работе от условий настоящего Договора и/или соответствующего Приложения или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения части Договора, по которому произошли отступления и потребовать возмещения причиненных убытков.

    7.5. В случае нанесения имуществу Заказчика во время выполнения работ ущерба, расходы по его возмещению несет Подрядчик.

    7.6. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное возникновением обстоятельств непреодолимой силы.

    7.7. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 7.6. настоящего Договора, срок исполнения обязательств продлевается на период соразмерный сроку действия наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения его последствий.

    7.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

    8.1. Гарантия качества работ составляет 3 (три) года.

    8.2. Начало течения срок гарантии исчисляется в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора.

    8.3. В случае поставки материалов и/или оборудования Подрядчиком гарантийный срок определяется паспортами и/или сертификатами соответствующих заводов-изготовителей.

    9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

    9.2. Вся проектно-сметная документация, Приложения, приемо-сдаточные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

    9.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, при невозможности разрешения – в Арбитражном суде Новосибирской области.

    9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    1. Локальный сметный расчет — Замена трубопроводов ГВС;

    2. Локальный сметный расчет — Замена трубопроводов ХВС;

    3. Локальный сметный расчет — Бестраншейная замена трубопровода канализации;

    4. Локальный сметный расчет — Замена канализационных труб в подвале № 3,4;

    5. Локальный сметный расчет — Установка узла горячего водоснабжения.

    10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

    Договор подряда на выполнение сантехнических работ

    подряда на выполнение сантехнических работ

    [место заключения договора] [число, месяц, год]

    [Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

    [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект).

    1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ].

    1.3. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

    2. Сроки выполнения работ

    2.1. Стороны установили следующие сроки:

    — начальный срок выполнения работ [число, месяц, год];

    — конечный срок выполнения работ [число, месяц, год].

    2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

    2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

    3. Права и обязанности сторон

    3.1. Заказчик вправе:

    3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

    3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    3.1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

    3.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

    3.2. Заказчик обязан:

    3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

    3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

    3.3. Подрядчик вправе:

    3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).

    3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.

    3.4. Подрядчик обязан:

    3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:

    — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

    — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

    3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.

    3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

    4. Стоимость работ и порядок расчетов

    4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

    4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

    4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

    4.3. Стоимость работ является твердой.

    4.4. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.

    4.5. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное].

    4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

    5. Гарантии качества

    5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

    В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.

    5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.

    5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] с момента передачи результата работ Заказчику.

    5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

    6. Приемка завершенного строительством объекта

    6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности.

    6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

    6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.

    7. Ответственность сторон

    7.1. Подрядчик несет ответственность за:

    — недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;

    — недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;

    — ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования;

    — последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками;

    — нарушение конечного срока выполнения работ;

    — убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

    7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

    7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

    8. Разрешение споров

    8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

    8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.

    9. Заключительные положения

    9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

    9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

    9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

    9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

    10. Реквизиты и подписи сторон

    [вписать нужное] [вписать нужное]

    [должность, подпись, инициалы, [подпись, инициалы, фамилия]

    Услуги сантехника, услуги электрика, услуги по мелкому бытовому ремонту для юрлиц — ООО «Мастеровой-Екатеринбург» — услуги сантехника и электрика, реставрация ванн, муж на час и ремонт квартир +7(343) 342 — 20 — 42

    Вы здесь: Главная >> Коммунальные услуги бизнесу

    Услуги сантехника, электрика и другие услуги юридическим лицам в Екатеринбурге и области.

    Это :

    • Экономия средств — не нужно содержать в штате электрика или сантехника;
    • Экономия времени — при заключении договора на обслуживание, заявки исполняются в приоритетном режиме ;
    • Льготные условия — мы не делаем наценку для юридических лиц, расценки берутся из общего прайса , постоянным клиентам также предоставляем привлекательные скидки ;
    • Юридическая чистота — работы выполняются с заключением договора, каждый договор составляется индивидуально, с учетом ваших потребностей ;
    • Гарантия на работы — срок гарантии на выполненные работы от 1 года до 5 лет .
    • Быстрота отклика — оперативное составление документов, смет, выставление счетов, круглосуточнаяорганизационная поддержка .

    Будем рады обсудить с Вами индивидуальные условия сотрудничества по обслуживанию вашего бизнеса, запрос ждем на почту [email protected] для составления сметы и разработки договора.

    Примеры договоров

    Реквизиты компании ООО»Мастеровой Екб»

    Юридический, фактический и почтовый адрес:

    620062, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6, оф. 509.

    ИНН: 6678034872

    КПП: 667001001

    ОГРН: 1136678017948

    ОКПО: 27733009

    ОКТМО: 65701000

    ОКВЭД: 45.31

    Расчетный счет: 40702810724000002421

    Банк: Филиал ПАО Банк Уралсиб» в г. Екатеринбург

    Kорр. счет: 30101810165770000446

    Страховой полис

    Ответственность за работы, выполненные нашей компанией — застрахована. Поэтому Вы можете не сомневаться в выполнении нами гарантийных обязательств.

    Благодарственные письма

    Примеры выполнения услуг сантехника, электрика и др. для юридических лиц

    Частная клиника «Мужской доктор» — договор обслуживания по заявкам.

    Успешное выполнение шумоизоляции канализаионной трубы.

    ТСЖ Ясная 31 — договор абонентского обслуживания

    Наше сотрудничество началось с того, что был заключен договор на замену счетчиков воды во всех квартирах дома. Так как замена прошла в четко установленные сроки и наши мастера-сантехники запомнились пунктуальностью и предупредительностью, правление дома ТСЖ приняло решение заключить с нашей компанией договор абонентского обслуживания инженерных сетей.

    «Oriflame» центральный офис — договор обслуживания по заявкам

    После успешной замены части магистральных труб водоснабжения, был заключен договор постоянного сотрудничества — обслуживания по разовым заявкам, в рамках которого проводится профилактическая и аварийная прочистка канализации, ремонт сантехнических приборов и последующие монтажные работы по замене оставшихся магистральных труб.

    Примеры выполнения услуг электрика для обслуживания юридических лиц

    Центры самовывоза интернет-магазина «Lamoda» — договор обслуживания по заявкам

    В октябре 2015 года был заключен договор обслуживания по заявкам для двух офисов интернет-магазина, в рамках которого проводится регулярный ремонт осветительных приборов, монтаж нового электротехнического оборудования, а также обычные бытовые услуги.

    Магазин одежды «Moda Platz» — договор обслуживания по заявкам

    В рамках договора сотрудничества проводится регулярный ремонт осветительных приборов и замена ламп.

    ПАО «Уралсиб» — договор обслуживания по заявкам

    С конца 2015 года был заключен договор обслуживания сантехнических и электрических сетей всех филиалов банка в Екатеринбурге. В рамках договора проводятся регулярные работы по ремонту осветительных приборов, ремонту сантехники, монтажу освещения и электротехнической продукции, обустройству офисов.

    Сеть ресторанов «Ребрышковая» — договор абонентского обслуживания

    В Екатеринбурге на данный момент работают три ресторана челябинской сети «Ребрышковая». В рамках договора абонентского обслуживания наша компания проводит регулярные профилактические осмотры, выполняет текущий ремонт электротехнических сетей ресторанов.

    Сеть магазинов автозапчастей » Аккумуляторный мир»

    В сентябре 2016 года заключили договор b2b обслуживания сети магазинов «Аккумуляторный Мир», в рамках которого проводится регулярный ремонт осветительных приборов, монтаж нового электротехнического и сантехнического оборудования, а также обычные бытовые услуги .

    Монтаж освещения в Харитоновском парке (г. Екатеринбург)

    В 2013 году, в рамках договора подряда с ЗАО «Скб-контур» были проведены работы по монтажу освещения в Харитоновском парке (парк Дворца пионеров).

    С нами уже работают:

    ЕМУП «Здоровье»

    ТСЖ «Профессорский, 3»

    МБОУК ДОД «Детская хоровая школа №1»

    Договор на выполнение сантехнических работ

    Привет! Я затеяла ремонт в ванной комнате, отобрала пару фирм-подрядчиков. В других ветках мне уже дают хорошие советы: и .

    Почитала договор — очень стандартный, никаких обязательств со стороны подрядчика толком не прописано.
    Подскажите или лучше даже покажите, пожалуйста, какие пункты должны быть в договоре за замену труб и сантехники в ванной комнате. Как ответственность подрядчика должна быть прописана на время работ и по гарантии?
    Какие ещё юридические тонкости здесь могут быть? Вопросов уйма, аж страшно.
    Скажем, если что-то потекло уже после окончания работ, какой «срок реакции» должен быть на ремонт?
    А если во время замены стояков лопнет труба, но не у меня, а у соседей?
    Как правильно прописать ответственность фирмы подрядчика на случай если они во время монтажа расколют новый унитаз или раковину?
    Я не хочу менять стояк канализации, он чугунный, а вдруг во время ремонта он треснет? Кто и за какие деньги его должен поменять?

    Обычный договор на оказание услуги. В нем надо оговорить все возможные варианты компенсаций, на которые вы сможете рассчитывать в случае некачественного, а то и нанесшего ущерб, ремонта.

    В интернете есть шаблоны, но они, наверное, такие же стандартные, как и у Вас.
    например:

    Спасибо, Roman , за ответ, но не открывается!

    Кстати, а как быть, если фирма не захочет вносить изменения в договор?

    2Tasha Посмотрите, для примера, здесь » > Что касается ответственности, так и впишите в договор, что исполнитель несет полную ответственность за ущерб, причиненный имуществу или оборудованию заказчика при выполнении работ. Укажите, что гарантийный срок на выполненные исполнителем работы и примененные им материалы составляет 1 год со дня приемки работ заказчиком (а Вы подпишете соответствующий акт в конце работ).

    2Геннадий Б О! А я даже забыл, что у нас на сайте есть договор Позор мне
    Тот договор (то что не открылся у Tasha ):

    Договор подряда № ___
    на ремонтно-строительные работы
    г. Москва [RIGHT]_________ 2007 г.[/RIGHT]

    ______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ___________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________, имеющий паспорт __________________, выданный _______________________, проживающий по адресу: ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы в помещениях Заказчика, расположенных по адресу: г. Нижний Новгород, _____________________ (далее именуется «Объект»).
    1.2. Перечень, объем и стоимость выполнения работ на Объекте определяются утверждаемыми Заказчиком Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору) и Сметой на ремонтно-строительные работы (Приложение 2 к настоящему Договору).
    1.3. Работы выполняются из материалов Заказчика.
    1.4. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение в размере____________________ (_____________________) рублей в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

    2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ** 2.1. Срок начала работ на Объекте не позднее трех дней с момента подписания настоящего Договора Сторонами.
    2.2. Срок завершения работ не позднее трех недель с момента начала работ на Объекте.
    2.3. Срок завершения работ может быть изменен в случае изменения Заказчиком перечня и объема работ по Объекту.
    2.4. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик подписывает Акт при условии, что работы выполнены качественно и претензий к Подрядчику нет.
    2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ составляется двусторонний Акт разногласий. Все указанные в Акте разногласий недоделки Подрядчик обязуется устранить за свой счет в пятидневный срок, если иной срок не будет согласован сторонами в таком Акте разногласий.
    2.6.** В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение более чем пятидневный срок с момента подачи Акта, работы считаются принятыми и подлежат оплате в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

    3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
    3.1. Заказчик в день подписания Договора производит авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ по Договору, что составляет ____________ (_______________) рублей.
    3.2. По окончании ремонтно-строительных работ в день подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик производит окончательный платеж работ по Договору, что составляет ____________ (_________________) рублей.
    3.3. Стоимость работ по Договору может быть изменена в случае изменения Заказчиком перечня и объема работ по Объекту.
    3.4. В случае если Заказчик поручает Подрядчику закупку всего или части расходных материалов, он обязан оплатить Подрядчику перед закупкой стоимость закупаемых расходных материалов в размере 100%.
    3.5. Оплата за транспортные услуги производится Заказчиком предварительно за день предоставления автотранспорта по заявке Подрядчика с последующим отчетом.
    3.6. Все расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком наличными в рублях.

    4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    4.1. Подрядчик обязан:

  • назначить на весь период ведения работ на Объекте своего представителя, уполномоченного вести с Заказчиком любые официальные переговоры об организации работ на Объекте, и которым на момент вступления в силу настоящего Договора Подрядчик определил гражданина ______________________, имеющего паспорт ____________, и контактный телефон которого: _____________;
  • выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием, Cметой на ремонтно-строительные работы и пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора;
  • обеспечить высокое качество работ, выполняемых по настоящему Договору;
  • за свой счет устранить недоделки и/или дефекты в выполненных работах, допущенные по его вине, до момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки;
  • во время гарантийного срока за свой счет устранять все выявленные на Объекте дефекты в работах;
  • в случае необходимости проведения дополнительных работ и/или возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменение утвержденных Сметы и/или Графика ведения работ — своевременно предупредить об этом Заказчика;
  • 4.2. Заказчик обязан:

  • обеспечить свободный доступ рабочих Подрядчика на Объект;
  • не вести никаких неофициальных переговоров с рабочими или неуполномоченными представителями Подрядчика, не производить с их помощью работ, не предусмотренных настоящим Договором;
  • своевременно, до закупки, согласовать с Подрядчиком выбор материалов используемых при ведении работ;
  • своевременно и полностью оплатить работу Подрядчика согласно условиям настоящего Договора;
  • принять результаты своевременно, полностью и качественно выполненных Подрядчиком работ на Объекте.
  • 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    5.1. В случае изменения по желанию Заказчика предусмотренного Техническим заданием объема и перечня работ, Заказчик соответственно изменяет Техническое задание, утверждает изменения Сметы, а также оплачивает превышение стоимости работ на Объекте, в случае его возникновения.
    5.2. В случае увеличения объема и/или перечня работ по желанию Заказчика срок завершения работ на Объекте увеличивается на соответствующую величину.

    6. ГАРАНТИЯ
    6.1. Настоящим Подрядчик дает гарантию на все виды выполненных согласно Смете работ в течение одного года со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.
    6.2. Гарантийный срок на использованные Подрядчиком материалы и оборудование определяется их продавцом или изготовителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    6.3. Все заявки Заказчика на выезд представителя Подрядчика для осмотра Объекта на предмет установления гарантийного случая и организации работ по устранению выявленных дефектов направляются по телефону Подрядчика: тел. __________.

    7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
    7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
    7.2. При наличии уважительных причин Заказчик вправе до окончания работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы.
    7.3. Настоящий Договор прекращает свое действие:
    в части выполнения работ на Объекте — в момент подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии полной оплаты Заказчиком произведенных работ;
    в части гарантийных обязательств Подрядчика — по истечении одного (1) года со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.

    8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
    8.1. За нарушение принятых по Договору обязательств стороны несут имущественную (материальную) ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
    8.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия — в районном суде города _________ по месту нахождения Объекта.

    ПРИЛОЖЕНИЯ:
    Приложение № 1 Техническое задание на производство работ;
    Приложение № 2 Смета на ремонтно-строительные работы;

    Подрядчик _______ Генеральный директор_____________________
    Заказчик ________

    Roman , спасибо. Несколько комментариев, если не возражаете.
    Подскажите, как правильнее указать срок реакции фирмы на устранение неисправностей? Ведь если просто следовать договору, то фирма может не отказываться от ремонта, но делать его неделями! Я уже почти убедила фирму включить этот пункт: «в течение двух рабочих дней, но не более 10 календарных». 10 календарных — это на случай если фирма решит внутренним распоряжением объявить весь следующий месяц выходным.
    Как считаете, нормальная формулировка?

    И ещё вопросик. Может есть пример указания ответственности по гарантии? Здесь этого нет, а очень интересно.

    Tasha написал :
    Может есть пример указания ответственности по гарантии? Здесь этого нет, а очень интересно.

    Геннадий Б дал правильную ссылку (если я не ошибаюсь, то он именно и консультировал нас по этому договору. Спасибо ему!). Там есть пункт 7.1. в котором прописана гарантия:

    Привожу на всякий случай и этот договор полностью в текстовом виде:

    ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
    на выполнение ремонтно-отделочных работ
    г. _______[RIGHT]«___»__________200___г.[/RIGHT]

    ________, в лице ______________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» и гр. __________, проживающий(ая) по адресу: _______, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1. Подрядчик обязуется произвести в принадлежащем Заказчику на праве собственности помещении (дом, квартира, комната – нужное подчеркнуть), находящемся по адресу __________________________ ремонт своими силами, инструментами и оборудованием согласно прилагаемой к договору смете, с соблюдением действующих технических условий на ремонт жилых помещений.
    1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты и оплатить обусловленную настоящим договором их стоимость.

    2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ
    2.1. Подрядчик обязуется начать ремонт помещения не позднее «___»________200__г. и закончить его в объеме, предусмотренном сметой, не позднее «___»________200__г. (при условии соблюдения Заказчиком пп.3.2. и 4.3. настоящего Договора).
    В случае выполнения дополнительных работ (не указанных в смете) срок исполнения увеличивается пропорционально объему работ с коэффициентом 2,0.
    2.2. Заказчик обязуется: до начала работ вывезти во избежание порчи мебель, убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента и вещей работающих, в котором будет обеспечена их сохранность, обеспечить Подрядчику с 9 до 22 часов ежедневный доступ к месту выполнения работ, обеспечить на месте выполнения работ водоснабжение, необходимый температурный режим и подачу электроэнергии, если настоящим Договором эти работы не возложены на Подрядчика.
    2.3. В случае переустройства и перепланировки помещения Заказчик обязуется до начала работ получить разрешение на их проведение.
    2.4. По окончании работ Подрядчик составляет «Акт приемки работ», в котором Заказчик указывает недоделки и иные дефекты в работе (если таковые обнаружатся) и устанавливает сроки их устранения.
    После устранения указанных в акте недоделок, работа считается принятой и подлежит оплате в полном объеме.
    Устранение недоделок, выявленных после составления «Акта приемки работ», производится в порядке гарантийного обслуживания.

    3. МАТЕРИАЛЫ
    3.1. Используемые во время ремонтно-отделочных работ материалы (нужное подчеркнуть):
    3.1.1 поставляет Заказчик (полностью);
    3.1.2 поставляет Подрядчик (полностью, за наличный расчет);
    3.1.3 поставляют Заказчик и Подрядчик по взаимной договоренности;
    3.1.4 поставляет Подрядчиком, оплачивает Заказчик по безналичному расчету.
    3.2. Заказчик обязуется предоставить необходимую документацию (проект, разрешение на перепланировку и т.д.) и материалы (либо средства на их приобретение) не менее чем за три дня до начала работ. В противном случае дата начала работ переносится.
    3.3. В случае если материалы поставляет Заказчик, он обязуется поставить их в трехдневный срок после получения заявки, доставить их к месту выполнения работ и сдать Подрядчику по акту. Материалы Подрядчик принимает поштучно, вскрывая упаковки. В случае технологической нецелесообразности нарушения заводской упаковки до начала обработки материал принимается по количеству упаковок. В этом случае Подрядчик несет ответственность за количество, а Заказчик – за сохранность и качество упакованных материалов до момента начала обработки. «Акт передачи материалов» со стороны Подрядчика подписывает мастер участка.
    3.4. В случае если материалы поставляет Подрядчик, Заказчик обязуется своевременно предоставлять средства для приобретения материалов и оплачивать накладные расходы, связанные с подбором, приобретением, хранением, доставкой и возвратом излишков:

  • по п.3.1.2. в размере 10 % стоимости;
  • по п.3.1.3 в размере 12,5 % стоимости;
  • по п. 3.1.4 в размере 15 % стоимости.
    Работы, связанные с доставкой и подъемом стройматериалов на высокие этажи, оплачиваются отдельно (согласно сметной стоимости работ и в зависимости от этажности).
    Все необходимые материалы поставляются Подрядчиком по 100% предоплате.
    3.5. Подрядчик обязуется приобретать материалы по розничным и мелкооптовым ценам, сложившимся в данный момент на рынке стройматериалов, в количестве, необходимом для выполнения работ.
    3.6. Подрядчик обязан своевременно отчитываться перед Заказчиком о приобретенных материалах с подробным перечнем их количества и цены.
    3.7. Подрядчик обязуется по окончании работ оформить возврат неиспользованных материалов с ненарушенной упаковкой.
    3.8. Подрядчик отвечает за доброкачественность приобретенного им материала и соответствие качества материала его ценовой категории. Все претензии по материалам ненадлежащего качества (их количеству, цене и другим свойствам) принимаются в течение 14 дней со дня их поставки.
    3.9. Подрядчик отвечает за неправильное использование материалов, их порчу, если таковая произойдет по его вине.
  • 4. ОПЛАТА РАБОТ
    4.1. Стоимость работ определяется сметой, являющейся составной частью настоящего Договора, и приобретает силу с момента подтверждения ее Заказчиком.
    4.2. Заказчик оплачивает работы (нужное подчеркнуть):

  • за наличный расчет;
  • по безналичному расчету;
  • использует другой вид оплаты (указать) ____________________________.
    4.3. Порядок оплаты работ (нужное подчеркнуть).
    4.3.1. Поэтапная оплата:
  • 5 % от стоимости работ Заказчик уплачивает Подрядчику при подписании настоящего Договора (аванс), до начала работ;
  • 90% от стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику поэтапно в ходе работ за фактически выполненные работы согласно пунктам сметы (дополнительной) работ. Заказчик обязан в течение двух дней после подачи отчета принять и оплатить предъявленные Подрядчиком к оплате работы. Периодичность отчетности и выплат составляет 15 дней. Если отдельные виды работ не могут быть завершены в связи с их поэтапным выполнением, Подрядчик вправе предъявить эти работы к оплате как фактически выполненные, с указанием процента выполнения к плановому объему;
  • 5% (окончательный расчет) производится не позднее двух дней после приемки Заказчиком выполненной работы.
    4.3.2. С предоплатой:
  • в размере 50 (100)% от предварительной сметной стоимости работ до начала работ и окончательным расчетом не позднее двух дней после приемки выполненных работ Заказчиком.
    4.4. В случае выполнения Подрядчиком работ, не указанных в смете, они оплачиваются дополнительно по прайс-листу Подрядчика, согласованному с Заказчиком, если до начала выполнения этих работ между сторонами отсутствует письменная договоренность о других условиях оплаты. Оплата всех дополнительных работ производится в общем порядке согласно п. 4.3. настоящего Договора.
    Расчет с работниками Подрядчика, непосредственно выполняющими работы, является нарушением Договора и не освобождает Заказчика от оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
  • 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
    5.1. Подрядчик отвечает за:

  • качество выполненных работ;
  • доброкачественность поставленного им материала;
  • соответствие качества поставленного материала его ценовой категории;
  • соблюдение сроков начала и окончания работ;
  • сохранность материалов (в случае поставки материалов Заказчиком ответственность Подрядчика наступает с момента подписания «Акта передачи материалов»);
  • правильное использование материалов.
    5.2. Заказчик отвечает за:
  • своевременность оплаты работ;
  • своевременную доставку материалов надлежащего качества и в необходимом количестве (либо за предоплату на приобретение материалов);
  • оперативное решение вопросов, находящихся в его компетенции.
    5.3. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы Подрядчика, не вмешиваясь в его деятельность.
    5.4. В случае нарушения по вине Подрядчика срока окончания ремонтно-отделочных работ Заказчик вправе потребовать компенсацию в размере 0,1% от «Сметной стоимости работ» за каждый день просрочки по вине Подрядчика.
    5.5. В случае нарушения по вине Заказчика порядка и сроков оплаты фактически выполненных работ или несвоевременного снабжения материалами (предоставления средств для их приобретения) Подрядчик вправе приостановить выполнение работ и потребовать компенсацию в размере 0,1% от «Предварительной сметной стоимости работ» за каждый день просрочки по вине Заказчика.
    5.6. В случае если действие (или бездействие) Заказчика воспрепятствовало выполнению работ в оговоренный срок, дата окончания работ переносится на время вынужденного простоя.
    5.7. Подрядчик не несет ответственности за качество работ, выполненных по прямому указанию Заказчика с нарушением технологии, очередности, температурного и влажностного режимов, норм и правил, а также вследствие неудовлетворительного качества предоставленного Заказчиком материала.
  • 6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
    6.1. Заказчик при наличии уважительных причин имеет право до окончания работ расторгнуть договор, уплатив Подрядчику вознаграждение за фактически выполненные объемы работ и возместив ему убытки, причиненные расторжением Договора, если таковые возникнут.
    6.2. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостано-вить, в случае когда нарушение Заказчиком своих обязанностей препятствует исполнению Договора или наносит материальный ущерб интересам Подрядчика. В этом случае Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать оплаты фактически выполненных объемов работ, а также возмещения убытков.
    6.3. В случае если исполнению Договора препятствуют обстоятельства, не зависящие от воли Заказчика и Подрядчика, работы по настоящему Договору приостанавливаются, и Заказчик оплачивает фактически выполненные объемы работ.
    После устранения препятствующих исполнению Договора обстоятельств работы возобновляются на прежних условиях, если суммарный срок простоя не превысил одного календарного месяца.

    7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
    7.1. Подрядчик обязуется по окончании работ выдать Заказчику гарантийный талон сроком на 12 месяцев, дающий право на бесплатное устранение дефектов, возникших по вине Подрядчика в течение всего срока гарантии. Подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства при условии полной оплаты работ Заказчиком.

    8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    8.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.
    8.2. После подписания настоящего Договора все предварительные перегово-ры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридиче-скую силу.
    8.3. Все вопросы, не отраженные в настоящем Договоре, разрешаются в по-рядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ и Законом РБ «О защите прав потребителей в РБ» или иными правовыми актами.
    8.4. Все изменения и дополнения к Договору вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами.

    9. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
    9.1. К Договору прилагаются:

  • Приложение №1 «Предварительная смета работ» на ____ стр.
  • Приложение №2 «Спецификация материалов» на ____ стр.
    9.2. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
  • [RIGHT] Редакция выражает благодарность за помощь в составлении договора начальнику сметно-договорного отдела ООО «Эдванс-С» Пернавскому Геннадию Борисовичу
    (С.-Петербург) и специалисту фирмы «Центр Консалтинг» Андрею Анатольевичу Кузьмичеву. [/RIGHT]

    Смотрите так же:  Продукты питания и экологические требования к ним

Оставьте комментарий