Типовой договор на поставки оборудования

Договор поставки оборудования образец бланк

Одними из самых часто применяемых договоров в производственной деятельности являются договора на поставку оборудования.

Данный вид соглашения предполагает документальное оформление договоренностей двух организаций. Они заключены в поставке оборудования: станков, поточных линий, механизмов, агрегатов и прочее.

Данная продукция в последствии применяется для не бытового использования, а в промышленных коммерческих целях.

Основные положения соглашения

По условиям таких соглашений, одна сторона-участник должна за оплату передать в собственность второго участника оборудование. Далее, крайне важное значение имеют разделы о цене и описании предмета соглашения. Имеется в виду приведение максимально полных идентифицирующих данных.

К соглашениям такого типа должны быть приложены многие документы о предмете. К ним относятся всевозможные техпаспорта, гарантийные талоны, инструкции по использованию (применению, эксплуатации).

Порядок поставки может быть различен. В одних случаях – она единоразовая. То есть, все оборудование поставляется за один раз в полном объеме. Второй вариант предполагает поэтапные поставки (за несколько раз).

Это бывает необходимо, если его монтаж займет долгое время, а хранить несмонтированные механизмы нет физической возможности.

Следующим различием является тот факт, кто будет заниматься монтажом и пуско-наладочными работами. Многие организации, торгующие оборудованием, предоставляют эту услугу. Об этом в договоре поставки оборудования должен свидетельствовать соответствующий раздел.

Немаловажным является внесение в текст договора пункты, определяющие порядок приема-передачи оборудования и работ по его монтажу, пуску и наладке. Необходимо определить, кто и за чей счет должен будет производить доставку товара (оборудования).

Ввиду того, что монтаж часто сопряжен с параллельным строительством производства, будет логичным предусмотреть штрафные санкции и компенсации за несоблюдение сроков поставки и так далее.

Форма и структура договора

Данный документ пишется на бумаге формата А-4. Стиль текста – машинопись. Его форма – простая свободная, то есть утвержденного бланка законодательством не предусмотрено. Но, тем не менее, оформление должно соответствовать общим требованиям.

Соглашение должно иметь необходимые атрибуты. К ним относятся номер документа, дата его составления (подписания), город события, название документа. После указания данных атрибутов, в тексте приводится преамбула. В ней определяются стороны-участники. Это производится с указанием их названий, должностей полномочных на подписание лиц, ссылок на подтверждающие полномочия документы.

После этого располагается текст соглашения. Он структурируется на разделы и пункты. Под ним приводятся реквизиты сторон-участников.

Документ составляется и подписывается в двух экземплярах. Подписи полномочных лиц заверяются оригинальными печатями компаний-участников.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора поставки оборудования вариант которого можно скачать бесплатно.

Договор поставки оборудования

В отличие от договора поставки любого другого товара, договор поставки оборудования содержит условия, которые, помимо непосредственно доставки комплекта оборудования, часто предполагают проведение ещё ряда дополнительных работ. Например, в такое соглашение включается информация о необходимости (или её отсутствии) проведения монтажных и/или пуско-наладочных работ. Сам основной договор поставки оборудования, образец которого представлен ниже, нередко становится результатом предварительного договора поставки, заранее устанавливающего весь перечень условий.

Содержание статьи

Стандарты в составлении договора поставки оборудования

Предварительный договор поставки, заключаемый при приобретении оборудования, регламентирует права и обязанности заключивших сделку сторон и устанавливает срок, после истечения которого стороны должны будут подписать основной договор на тех же условиях. К существенным условиям договора, здесь относятся данные о предмете, сроках и стоимости оборудования и услуг монтажа.

Такое предварительное соглашение подписывается для того, чтобы гарантировать как сам факт заключения в будущем основного договора, так и закрепление взаимовыгодных условий, которые стороны уже готовы выполнить, но пока не могут этого сделать. Основной договор во всех существенных пунктах дублирует предварительный.

Классический образец договора поставки оборудования содержит следующие обязательные разделы (пункты):

  • Предмет договора. Помимо указания предмета поставки – комплекта оборудования и поставляемых запчастей к нему – вписывается подпункт, подтверждающий принадлежность оборудования поставщику как единоличному собственнику.
  • Порядок и условия поставки и приёмки. В раздел включается информация о сроках поставки, о правилах передачи техники и об обязательствах по проверке, осуществляемой до подписания акта о принятии.
  • Сумма договора и порядок расчёта. В разделе оговаривается объём сумм по контракту, валюта и форма перечисления после факта покупки-продажи. Кроме того, здесь находят отражение возможные нюансы предварительных и последующих финансовых отношений (авансы, задатки, отсрочка платежа или его части, погашение долга путём передачи готовой продукции сразу или под реализацию и т.д.).
  • Спецификация. Конкретизируется и детализируется фактический состав оборудования. В определённых форматах (например, формат рамочного договора) этот раздел может подписываться сторонами при договорённости о поступлении каждой новой партии комплекта оборудования или запчастей. В этом случае сам рамочный договор подписывается единожды, а спецификация с указанием количества и состава – при заказе новой партии.
  • Гарантийное обслуживание. Оговаривается срок действия гарантии и ответственность поставщика, который обязуется произвести ремонт за свой счёт в указанные в соглашении сроки в случае наступления гарантийного случая.
  • Упаковка. При транспортировке сложного оборудования третьей стороной отдельно оговаривается качество тары и, при необходимости, возможность дополнительной упаковки уязвимых узлов.
  • Ответственность сторон. В разделе перечисляются те санкционные меры, которые будут приняты в отношении стороны, нарушившей предыдущие условия.
  • Форс-мажор. Если выполнение своих обязательств не может быть исполнено из-за непреодолимых обстоятельств, в этом разделе перечисляются такие обстоятельства, которые снимают ответственность с каждой из сторон.
  • Порядок разрешения споров. В данном пункте стороны обычно стараются закрепить возможность мирного урегулирования спорных вопросов, однако указывают и арбитражную инстанцию, в которую можно обратиться в случае невозможности урегулирования конфликта.
  • Прочие условия. Среди специфических условий, в договоре указываются и причины, по которым он может быть аннулирован.
  • Скачать образец договора поставки оборудования.

    Поскольку единого установленного образца спецификации для договора поставки в российских нормативных документах не предусмотрено, остановимся на выработанной практикой форме спецификации.

    Спецификация договора поставки

    Спецификация к договору поставки в каждом конкретном случае оформляется в наиболее удобном для обеих сторон виде. Нередко основной раздел дополняется табличным приложением со спецификацией. В этом случае такое приложение становится неотъемлемой частью соглашения, о чём в договоре делается обязательное уведомление, а сам документ заполняется в двух экземплярах и подписывается участниками договора с соблюдением порядка заполнения (даты, номеров основного документа и приложения , реквизитов и др.).

    Среди сведений, указываемых в таблице, содержаться:

  • номера узлов или элементов оборудования по порядку и их наименование,
  • количество каждого элемента,
  • единица измерения,
  • цена за единицу и/или общая сумма поставки,
  • данные об упаковке (таре) – при необходимости.
  • Спецификация может быть изменена в соответствии с положениями статьи 452 ГК, однако обе стороны должны дать на это согласие. Взамен существующей должна быть составлена новая актуальная спецификация.

    На что следует обратить особое внимание при заключении договора?

    Незначительных пунктов в грамотно составленном договоре нет, но на некоторые условия соглашения следует обратить отдельное внимание, если речь идёт об оборудовании.

    1. Условия осуществления монтажа, пусковых работ и отладки оборудования. Если предметом договора становится поставка сложного оборудования, требующего тонкой настройки, каждый из этих пунктов может рассматриваться отдельно от других и уточняться самостоятельно. Например, в соответствующих пунктах проговаривается, должен ли при находиться представитель компании-поставщика. Это условие, как правило, увеличивает величину стоимости по договору, поэтому стороны нередко отказываются от подобного представительства и размещают в соглашении пункт, по которому полный объём оплаты производится уже после производства пробной партии продукции. Заинтересованные в максимально быстрой оплате поставщики в таких случаях зачастую по собственной инициативе оказывают максимальную поддержку получателю.
    2. Специфика перехода права собственности в случае выявления неисправности оборудования. Описанный выше пример отсрочки полного объёма платежа до момента запуска и производства пробной партии позволяет избежать недоговорённости в случае выявления неисправности даже после установки оборудования.
    3. Ответственность поставщика не только за факт поставки, но и за выявленные во время гарантийного срока дефекты. Этот пункт, регламентирующий гарантийные обязательства, обычно всегда включается в типовой контракт, но не всегда проговаривается механизм исправления дефекта или получения компенсации в случае его обнаружения.
    4. В некотором оборудовании ключевые узлы требуют использования только оригинальных запчастей. Аналоги могут либо не работать вообще, либо со временем ухудшать качество продукции, произведённой на этом оборудовании. Чтобы такого не случилось, желательно среди условий отдельно вписать требование использовать только оригинальные запчасти, если это важно в конкретном случае.

    Проблему с поставкой оборудования на предприятии может создать рассогласованность подразделений, участвующих в процессе приобретения. Поскольку закупкой оборудования чаще всего занимаются снабженцы, которые не знают всех технологических особенностей объекта покупки, при заключении договора без привлечения технологов и механиков они рискуют не учесть важных параметров, которые следует вписать в контракт. Представитель ответственного за запуск оборудования подразделения, участвующий в составлении договора, поможет избежать возможных ошибок.

    Договор поставки оборудования является частным случаем договора поставки. По условиям договора поставки оборудования, одна сторона — Поставщик, принимает на себя обязательства по поставке оборудования в обусловленный срок другой стороне – покупателю. Покупатель обязуется принять оборудование и уплатить за него оговоренную контрактом сумму.

    Отличительным условием договора поставки оборудования является отражение в нем условий о монтаже и пуско-наладочных работах, переход права собственности и рисков утери / порчи, ответственности поставщика за дефекты оборудования и гарантийных обязательствах.

    Скачать договор поставки оборудования

    Смотрите также:

    ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ №____

    « » 20 г. г. _________________

    (дата) (населенный пункт)

    , именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице действующего на основании , с одной стороны,

    и , именуемое в дальнейшем именуемый Покупатель, в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование согласно спецификации (Приложение 1 к настоящему договору).

    2. Качество и комплектность оборудования должны соответствовать (наименование ГОСТов, ОСТов, технических условий, технических образцов, описаний, чертежей) ____________________________________________________________________________

    Вместе с оборудованием прилагаются руководство по эксплуатации, свидетельство о проверке, протокол испытаний и методика проверки.

    3. Оплата оборудования производится по цене:

    (артикул / маркировка оборудования) (цена цифрами и прописью)

    4. Поставка оборудования производится в следующие сроки .

    Досрочная поставка оборудования допускается не ранее .

    5. Полная стоимость оборудования составляет ( ) руб.

    Сумма является окончательной и не изменяется в течении действия настоящего договора.

    6. Расчеты за поставленное оборудование производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика № , открытый в банке .

    Покупатель вправе полностью или частично отказаться от оплаты платежных требований Поставщика в случае: .

    7. Тара, упаковка и маркировка оборудования должны соответствовать .

    8. Расходы по доставке оплачиваются Поставщиком / Покупателем .

    9. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере _____% от стоимости по договору, указанной в п.5.

    За необоснованный отказ от оплаты платежных требований Поставщика, Покупатель уплачивает штраф в размере ______% от стоимости по договору, указанной в п.5.

    10. Монтаж и пуско-наладочные работы производятся силами и за счет Покупателя.

    11. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи оборудования (далее – «Акт). Вместе с переходом права собственности к Покупателю переходит риск случайной гибели и / или порчи оборудования.

    12. При выявлении дефектов оборудования, Покупатель подробно описывает их в Акте и передает его Поставщику оборудования. Поставщик обязуется в течение 1 (Одного) месяца с даты получения Акта, установить причину дефектов и устранить их за собственный счет.

    13. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет с момента подписания Акта.

    14. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

    Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

    Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

    15. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

    Договор поставки оборудования: скачать образец договора

    Основа современных товарно-денежных отношений заключается в правильном оформлении письменных соглашений и договоренностей между продавцами и покупателями. Эти соглашения регулируют виды и специфику сделок. Согласно статье ГК РФ № 454 данный вид соглашения необходимо относить к разновидности договоров купли-продажи.

    В законодательстве нет упоминания о конкретно этой разновидности соглашения, но согласно 5 частью указанной выше статьи, этот вид документа считается одним из случаев более общей группы договоров поставки товаров. В 3 части этой статьи указывается, что каждый вид таких договоров имеет свою специфику, которая должна регулироваться в соответствии с законодательной базой.

    Известно, что в большинстве случаев начинающие бизнесмены не знают, как грамотно, в соответствии с законом составить подобное соглашение. Это приводит к неприятным последствиям, связанным с издержками и убытками. Поэтому самым важным моментом является выявление условий договора поставки оборудования и его существенных условий.

    Как составить договор поставки оборудования?

    На данный момент разнообразие типов и разновидностей оборудования не дает возможности упомянуть их всех в одном законодательном акте. В связи с этим, подготавливаются особые нормативы, которые обязательно должны соотноситься с базовыми правилами 4 раздела ГК РФ (касающихся отдельных видов обязательств).

    Обычно у всех видов договоров подобного рода есть свой особый предмет договора. С этой точки зрения под предметом договора выступают взаимоотношения между двумя сторонами договора. Не смотря на то, что данный пункт в соглашении первый, он далеко не самый значимый.

    В договоре поставки товара (в данном случае оборудования), обязательно должны быть указаны существенные и дополнительные условия. Они зависят от пожелания участников сделки. Содержание договора в данном конкретном случае – это и есть предмет соглашения и его условия.

    Существенные условия непосредственно влияют на основные характеристики данной разновидности договоров. Поставщик оборудования и покупатель обязаны соблюдать все эти условия. Несоблюдение этих условий приведет к серьезным юридическим последствиям.

    Договор поставки оборудования (первая страница)

    Что из себя представляют существенные условия договора поставки оборудования?

    • Указание названия оборудования предназначающегося для поставки
    • Указание количества штук
    • Обязательства передать оборудование в указанные сроки
    • Соблюдение указанных сроков выполнения обязательств
    • Момент выполнения поставщиком заявленных обязательств
    • Риск порчи оборудования (непреднамеренной) и обязательства в этом случае
    • Ассортимент поставляемого оборудования
    • Качество оборудования
    • Последствия, которые понесут стороны в случае нарушения соглашения
    • Гарантийные обязательства
    • Цена за услуги
    • Очень важным моментом является то, что передача некоторых составляющих комплекта оборудования может носить единовременный характер (например, техпаспорт, руководство к использованию, сертификаты и т.д.).

      Договор поставки оборудования отличается от стандартного договора купли-продажи оборудования тем, что моментом передачи оборудования может считаться как передача товара непосредственно конечному получателю, так и посреднику. Типичным примером считается, когда товар, заказанный у производителя, передается его службой в транспортную компанию или отделению почтовой связи, так называемому перевозчику. Договором должен быть четко определен этот момент, ибо конкретные обязательства поставщика, считаются исполненными, если оборудование передано посреднику.

      К договору поставки оборудования следует приложить спецификацию, как ее оформить можно прочитать здесь, где можно скачать образец спецификации к договору поставки.

      ? Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

      Видео-урок. Договор поставки оборудования, товара, стройматериалов: что необходимо знать?

      Примерная форма договора купли-продажи оборудования (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

      ГАРАНТ:

      Настоящая форма разработана в соответствии с гл. 30 Гражданского кодекса РФ.

      г. [ место заключения договора ]

      [ число, месяц, год ]

      [ Организационно-правовая форма, полное наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и

      [ организационно-правовая форма, полное наименование организации ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

      1. Предмет договора

      1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю оборудование согласно спецификации (приложение N 1), а Покупатель обязуется принять и оплатить это оборудование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

      2. Цена договора и порядок оплаты

      2.1. Стоимость оборудования по настоящему договору указана в согласованной между Сторонами спецификации оборудования. Указанная стоимость является окончательной и изменению не подлежит.

      2.2. Покупатель должен произвести оплату оборудования в полном объеме не позднее [ срок ] с момента подписания сторонами спецификации оборудования.

      2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.

      2.4. Датой оплаты считается дата [ дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Продавца ].

      3. Порядок, сроки и условия передачи оборудования

      3.1. Передача оборудования осуществляется в течение [ значение ] календарных дней с даты вступления в силу настоящего договора и оформляется актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

      3.2. Доставка (вывоз) оборудования не включена в стоимость оборудования и осуществляется автотранспортом Покупателя или привлекаемых им третьих лиц со склада Продавца, расположенного по адресу [ вписать нужное ], в течение [ значение ] календарных дней c момента подписания акта приема-передачи.

      4. Переход права собственности

      4.1. Право собственности на оборудование, риск случайной гибели или повреждения оборудования переходит к Покупателю с момента получения оборудования по акту приема-передачи.

      5. Права и обязанности Сторон

      5.1. Продавец обязан:

      5.1.1. Передать Покупателю оборудование надлежащего качества, в надлежащей упаковке и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

      5.1.2. Одновременно с передачей оборудования передать Покупателю необходимую документацию;

      5.1.3. Передать Покупателю оборудование свободным от прав третьих лиц.

      5.2. Продавец имеет право:

      5.2.1. Требовать своевременной и в полном размере оплаты оборудования Покупателем;

      5.2.2. Требовать вывоз оборудования с территории Продавца в указанный в п. 3.2 настоящего договора срок.

      5.3. Покупатель обязан:

      5.3.1. Обеспечить своевременный вывоз оборудования с территории Продавца;

      5.3.2. Произвести оплату оборудования в порядке и в срок, предусмотренные настоящим договором.

      5.4. Покупатель имеет право:

      5.4.1. Требовать передачи оборудования в срок, указанный в п. 3.1 настоящего договора;

      5.4.2. При передаче оборудования требовать проведения проверки его свойств или демонстрации использования.

      5.4.3. В случае непредоставления возможности незамедлительно получить в месте продажи информацию об оборудовании Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за оборудование суммы и возмещения других убытков.

      6. Качество оборудования

      6.1. Качество передаваемого оборудования полностью соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. Продавец гарантирует Покупателю нормальную работу оборудования при условии соблюдения Покупателем инструкций по его технической эксплуатации и проведения необходимых ремонтных работ.

      Гарантийный срок на оборудование составляет [ указать нужное ] с даты передачи оборудования.

      7. Упаковка и техническая документация

      7.1. Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность его в пути до конца места назначения.

      7.2. В зависимости от характера оборудования каждая машина или агрегат снабжается паспортом, руководствами по сборке и эксплуатации, а также сертификатом завода-изготовителя о качестве.

      8. Ответственность Сторон

      8.1. При просрочке оплаты оборудования Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере [ значение ] % от стоимости оборудования за каждый день просрочки.

      8.2. В случае просрочки передачи оборудования Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере [ значение ] % от стоимости оборудования.

      8.3. Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия оборудования, передача которого просрочена на [ значение ] дней.

      9. Заключительные положения

      9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

      9.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

      9.3. В случае прекращения действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

      9.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

      9.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

      9.6. Если же Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению в [ наименование и адрес арбитражного суда ].

      9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

      9.8. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

      Приложение N 2. Акт приема-передачи оборудования.

      9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

      Договор поставки оборудования: бесплатно скачать образец 2020 года

      Чтобы регулировать вопросы приемки, комплектности, гарантийного обслуживания поставленного товара, оформляют договор поставки оборудования. Бесплатно скачать образец 2020 года можно ниже.

      Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

    • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)
    • Документ составляют в свободной форме. Типовой договор поставки оборудования обычно включает:

    • дату и место составления,
    • предмет соглашения,
    • качество и комплектность оборудования,
    • цену и способы оплаты,
    • способы разрешения спорных ситуаций,
    • реквизиты сторон.
    • Договор поставки и монтажа оборудования: образец

      Получите бланк бесплатно!

      • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
      • Оборудование может быть дорогим, поэтому, чтобы снизить риски, например, избежать кражи, укажите в договоре не только его название, но и характеристики. Например, марку, модель, мощность и прочие технические детали.

        Пропишите нужные гарантийные обязательства по договору поставки оборудования. Если этого не сделать, предъявить претензии можно будет только в течение двух лет.

        Договор поставки оборудования со спецификацией: образец

        Спецификацию к договору оформляют удобным для сторон способом. Обычно — приложением в виде таблицы. Смотрите наш образец договора поставки товара со спецификацией — в нем есть пример, как оформлять такое приложение.

        В приложении обычно указывают:

      • номера элементов оборудования и их количество,
      • единицу измерения,
      • информацию об упаковке и другие сведения.

      Когда заполняете договоры поставки оборудования, особенно со спецификацией, надо быть очень внимательным и не допускать ошибок. В сервисе МойСклад можно оформлять такие документы в онлайн-режиме. Система сформирует договор, а вам останется подключить шаблон и заполнить несколько граф.

      Заполните договор онлайн!

      Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе МойСклад — вы совершенно бесплатно сможете:

    • Скачать нужный бланк в Excel или Word
    • Для заполнения договора нужно подключить дополнительный шаблон.

      Работать с договорами в МоемСкладе очень удобно — их можно сразу из сервиса отправить контрагенту или распечатать. Все документы хранятся в архиве, то есть у вас будет доступ к ним в любое время.

      Разберем основные вопросы об оформлении типового договора поставки оборудования.

      Мы продали два фрезерных станка. Какой документ нам лучше оформить?

      Вам нужно оформить договор на поставку оборудования. Скачать образец можно здесь. Этот документ лучше, чем простой договор-купли продажи, так как он составлен специально под продажу оборудования.

      Нам нужно, чтобы грузоподъемник привезли и установили. Мы взяли за образец договор поставки и монтажа оборудования. Можно ли так делать или лучше оформить условия о монтаже отдельным приложением?

      Вы можете применить оба варианта, но мы рекомендуем сразу прописать условия об установке и монтаже в договоре. Скачайте актуальный в 2020 образец договора поставки оборудования — можете добавить туда необходимые пункты.

      Договор поставки технологического оборудования /образец

      Главная > Документ

      Информация о документе
      Дата добавления:
      Размер:
      Доступные форматы для скачивания:

      поставки технологического оборудования /ОБРАЗЕЦ/

      место заключения договора «____» ___________ 20___г.

      _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и

      _________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,

      заключили настоящий договор о нижеследующем:

      В соответствии с настоящим договором Продавец продает, а Покупатель покупает технологическое оборудование для производства __________________________

      (наименование конечного продукта)

      — полуавтомат “РРРРР 100” (далее — Оборудование), согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

      Продавец обязуется поставить Оборудование, произвести монтаж, пуско-наладку, запуск Оборудования в эксплуатацию и обучение Персонала на условиях настоящего договора.

      В Техническом задании определяются характеристики конечного продукта (____________________________), производимого на Оборудовании. Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).

      2.ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

      Общая цена договора составляет _______________(___________________) рублей и включает в себя стоимость услуг по доставке, погрузке, упаковки, услуг по шеф-монтажу, наладке, испытаниям и пуску в эксплуатацию, НДС (по ставке 18%).

      Оплата производиться следующим образом:

      2.2.1. Первый платеж — _______________ (___________________) рублей, в течение ______ дней, начиная с даты подписания Договора.

      2.2.2. Второй платеж — _______________( ___________________) рублей, в течение ___________ дней, начиная с момента получения официального уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада завода-изготовителя.

      2.2.3. Окончательный платеж — _______________ (_________________) рублей, в течение ___________ дней, начиная с даты подписания Акта сдачи и пуска Оборудования в эксплуатацию.

      Оплата считается произведенной, если денежные средства Покупателя зачисляются на расчетный счет Продавца.

      3.ДОКУМЕНТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ

      Продавец обязан передать при передаче Оборудования следующие документы:

      — инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию,

      — документацию по установке и монтажу оборудования,

      — предусмотренные заводом-изготовителем гарантийные обязательства,

      — Акт об испытаниях от завода-изготовителя.

      Продавец обязуется передать оформленные надлежащим образом счета-фактуры в течение ________ дней с момента передачи Оборудования.

      4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

      Продавец обязуется поставить Оборудование в течение ______ (________) календарных дней на склад Покупателя с момента внесения первого платежа.

      К указанному сроку Оборудование должно быть изготовлено, испытано на заводе-изготовителе.

      Продавец направляет Покупателю рекомендации от завода-изготовителя о характеристиках материалов, необходимых для проведения испытаний на заводе-изготовителе в течение ______ дней с момента заключения договора.

      По результатам испытаний Оборудования на заводе-изготовителе составляется Акт, подписанный представителями завода-изготовителя и Продавца. При неудовлетворительных результатах срок поставки продлевается на срок проведения повторных испытаний, но не более чем на ___ (_____________) календарные недели.

      Доставка Оборудования осуществляется Продавцом по адресу: ________________.

      Оборудование передается Продавцом и принимается Покупателем:

      — по количеству — на основании Спецификации, указанной в договоре и упаковочных листах,

      — по качеству — на основании Сертификата качества и при отсутствии видимых дефектов.

      Комплектность Оборудования определяется путем визуального осмотра и выявления фактического наличия/отсутствия деталей (частей), указанных в Спецификации и в сопроводительных документах к Оборудованию (инструкции по эксплуатации и пр.).

      Приемка-сдача по количеству, качеству и комплектности поставленного Оборудования осуществляется коллегиально в присутствии представителей Поставщика и Покупателя на территории Покупателя с составлением Акта приемки-передачи.

      5.ШЕФ-МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

      Шеф-монтаж поставленного Оборудования проводится специалистами завода-изготовителя.

      К моменту передачи Оборудования Покупатель обязан создать необходимые условия (подготовка площадки, подводка всех необходимых энергоносителей и коммуникаций) для шеф-монтажа.

      Поставщик обязан обеспечить явку специалистов завода-изготовителя в течение _____(___________) рабочих дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

      Сдача готового к работе Оборудования Покупателю, производится путем подписания Акта пуска и сдачи Оборудования в эксплуатацию после проведения комплексных испытаний. В ходе комплексных испытаний стороны проверяют:

      5.4.1. Соответствие Товара заявленным в Договоре характеристикам, в том числе номинальная производительность Оборудования (Спецификации).

      5.4.2. Другие характеристики Товара, влияющие на его дальнейшую бесперебойную эксплуатацию.

      Комплексные испытания осуществляются путем контроля непрерывной работоспособности оборудования при номинальной производительности (согласно Договору).

      В случае выявления при испытаниях недостатков в работе, невыхода не проектные мощности Оборудования, стороны составляют Акт о выявленных недостатках, и определяется время необходимое для их устранения, но не более ________(_________) дней, в противном случае Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных за Оборудование денежных средств.

      6.1. Поставщик обязуется обеспечить обучение специалистов Покупателя, передав при этом необходимые знания для использования их при эксплуатации Оборудования.

      7.1. Гарантийный период на Оборудование и монтажные работы составляет ________ месяцев от даты подписания Акта пуска и сдачи Оборудования в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

      7.2. Во время гарантийного срока Поставщик обязан исправить любой недостаток, возникший из дефекта проекта, оборудования или изготовления.

      7.3.В случае обнаружения Покупателем в течение гарантийного срока неисправностей или дефектов в Оборудовании Покупатель направляет письменную заявку Поставщик с указанием характера неисправности или дефекта. Продавец обязан после получения уведомления от Покупателя выслать запчасти или сервисный персонал.

      7.4.Срок замены запчастей или направления сервисного персонала ______ дней со дня направления уведомления. Все расходы по устранению недостатков или дефектов за счет Продавца. Срок гарантии на замененные запчасти — ___________ месяцев.

      7.5.Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с возвратом и/или заменой дефектных деталей несет Поставщик.

      7.6.Гарантия не распространяется на эксплуатационные части (___________________).

      7.7.Поставщик не отвечает за неисправности, возникшие в результате неправильной эксплуатации, неправильной установки или ненадлежащего ремонта выполненного Покупателем, а также за изменения, сделанные без письменного разрешения Продавца.

      8.ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ

      8.1.Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю в момент передачи Оборудования Поставщиком и подписания товарно-транспортной накладной.

      9.УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

      9.1.Оборудование должно быть доставлено Покупателю в упаковке пригодной для типа отгружаемого товара. Упаковка и погрузка Оборудования на транспорт должны исключать возможное повреждение или порчу Оборудования (в том числе коррозию) во время транспортировки, разгрузки, а также при длительном хранении Оборудования.

      9.2.К внешней стороне каждого ящика прикрепляется водонепроницаемый конверт, в который вложена копия упаковочного листа. Второй экземпляр упаковочного листа должен быть вложен внутрь упаковки (ящика) с Оборудованием.

      10.1.В случае просрочки поставки Оборудования Поставщик уплачивает по требованию Покупателя пени в размере ____% от общей стоимости Оборудования за каждый день просрочки.

      10.2.В случае просрочки платежей, предусмотренных пунктом 2.2. Договора Покупатель по требованию Поставщик уплачивает пени в размере ____% от суммы просроченного платежа.

      10.3.В случае нарушения сроков, предусмотренных договором 4.1, 5.6., более чем на ________ дней Покупатель вправе потребовать уплаты Продавцом штрафной неустойки в размере _______ % от общей стоимости Оборудования.

      10.4.В случае невозможности устранить недостатки, выявленные в процессе эксплуатации в течение ______ дней с момента прибытия сервисных специалистов и не позволяющие эксплуатировать Оборудование в соответствии с его назначением и характеристиками, Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных за Оборудование денежных средств.

      11.1.В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Оборудования, Покупатель имеет право заявить претензию Поставщику в течение всего гарантийного срока, по количеству и/или некомплектности право заявить претензию до пуска Оборудования в эксплуатацию.

      11.2.Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение ________ дней и устранить предъявленные недостатки в сроки, предусмотренные договором или дополнительно согласованные сторонами.

      12.1. В случае недостижения согласия спор между сторонами подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца.

      13.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

      13.1.Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

      13.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, в случаях:

      13.2.1. поставщик существенно нарушил требования к качеству

      13.2.1.поставщик в срок ______ дней не выполнил требование покупателя о доукомплектовании Оборудования,

      13.2.1.поставщик поставил Оборудование с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованные договором сроки

      13.3. поставщик вправе отказаться от исполнения договора, в случаях:

      покупатель не производит в установленный срок очередной платеж за Оборудование.

      13.4.Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

      13.5.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

      13.6. Ответственное лицо со стороны Поставщика: ____________________________,

      Смотрите так же:  Договор аренды авто с водителя

Оставьте комментарий